帐号 密码

|  注册

反映无锡亚辉项目千万工程款被拖欠

作者:钱乐义  发布时间:2014-06-04 10:56  类别:三农  区域:无锡锡山
投诉报料:

  本人钱乐义来自安徽,是无锡亚辉建筑公司的一名项目经理,在 2007 年经人介绍与无锡星海重型机床有限公司(简称星海公司)、上海人雅有限公司(简称人雅公司)签订了三方施工合同。

  星海公司在无锡羊尖镇工业区买了 27 亩土地,至今土地款还有一半未付,人雅公司作为投资人和星海公司签订了合作开发合同,由星海出土地,人雅负责建造,建成后 1#2# 车间归星海所有, 3# 车间由人雅卖给第三方从中收益。这份合同本身就是个非法合同,土地是不可以私自划分的,无知的我当时还和他们签订了三方施工合同,总价 1400 万。

  合同的主要条件是上海人雅提供,混凝土 10000 立方米和钢材 1600 吨,其他由我自己负责至完工。完工后付到 95% 5% 一年后付清,而在实际施工中钢材只供了 1300 吨,混凝土一方未供。我方在 08 年三月份因甲方供材不到位而停工,后由开发区领导多次协商请求我方完工,完成后处理房产,所以我方又施工到结束。

  在 2009 10 月份全部完工后,我方要求组织验收 ,由于甲方未付工程图纸设计费、监理费,以上两单位不配合至今无法验收。我公司在完工后多次要求上海人雅和星海公司支付工程款来支付农民工工资和材料款,到现在都没有拿到工程款,所以还有 200 多万工资款拖欠。

  在 2010 3 月份我公司按照合同约定向无锡市仲裁委员会提起诉讼要求星海公司和人雅公司共同支付我方 1200 多万的工程款,并承担违约给我方造成的损失,同时支付垫贷款的同期利息。星海公司还反诉我方延迟交房。神圣的仲裁委在 2014 2 10 日终于有了仲裁结果,判决我公司要按厂房出租市场价赔偿给星海公司 251 万的出租费(合同有约定延期每天罚款 1000 元),而星海公司对我方的工程款没有一点支付义务。天哪!天理何在? ! 请问没有一点义务哪来的权力,这还公平么?他们违约在先不支付工程款,反而让我施工方把钱给他们?

  我方申请的在停工期间的租赁费,人工费和其他开支,没有一项得到仲裁委的支持,难道我们的损失就不应该得到赔偿么?所有增加工程和我公司垫资的利息都没有了么?这个合理么? 6 年多了,这钱就没有一分钱的利息么?

  现仲裁结果是由上海人雅公司应支付我方工程款,上海人雅公司后经我们调查,公司股东有两位。一位是靠吃低保为生,另一位是 70 多岁连走路都不能自理的老人,公司帐上没有流动过一分钱,还欠了 1300 多吨的钢材款(甲提供 1300 多吨全部是骗到工地上的)请问他们还有能力支付工程款么?我们明明签的是三方施工合同,难道三方合同就可以随随便便分解吗?经济责任无连带吗?

  以上这一切都是有个以前是中级人民法院副院长做了多年的领导叫王XX在幕后操作的结果,他老人家和星海法人杨砺关系不一般,是同学关系。退休了还去工程所在地羊尖镇并多次要求区、镇主要领导一定要“照顾,照顾! 由于拖欠土地款镇政府也上法院起诉了判星海的土地是非法用地,仲裁也知道了,还说我们的施工合同有效,这也太荒唐了吧?

  我公司由于这个项目欠了工资款和材料款,已无法正常运作了,救救我们吧!我虽然来自外地,可我相信法律是公平公证的,不是某个人的公堂,现在我和妻儿老小整天过着东躲西藏的日子,都是为了这个项目的建设,我再次求求各位领导,还给我一个和谐的生活吧!

                               无锡亚辉公司项目经理钱乐义

呼声反馈 单位反馈
到现在为止,已经过去了 1506 天 2 小时 30 分 32 秒 ,相关单位尚无反馈。

73

督办
反馈提醒:
1、机构可申请账号,自行添加回复(点此认证);
2、如需网站添加,回复单位可下载联系人认证附件,填写完毕并加盖公章传真至025-85582899,回复内容发送至邮箱voice@jspeople.com即可;
3、如有其他疑问,可拨打025-85582812咨询。
1 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 11:31
回复内容:

现在是法制社会,拖欠农民工工资可是犯法啊

2 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 14:58
回复内容:农民工兄弟合法权利应及时维护!王Xx退休了也应追问!
3 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 14:58
回复内容:农民工兄弟合法权利应及时维护!王Xx退休了也应追问!
4 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 15:24
回复内容:权大于法?
5 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 15:41
回复内容: 无锡星海重型机床有限公司(简称星海公司)、上海人雅有限公司这两个公司究竟是什么样的公司呢?我们很好奇
6 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 16:03
回复内容:好像王Xx与星海老总楊xx是发小
7 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 16:24
回复内容:不能偏听一方,其中必有猫腻
8 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-04 16:33
回复内容:

现在退休人员涉嫌犯罪也要被追究



9 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-05 09:50
回复内容:

这个仲裁委员会也太霸道了吧,拖这么长时间这样的判决也能出来,肯定是这个王xx在以权谋私,现在是法制社会,即使他退休也能追究他的责任。

10 网友:匿名网友 发表时间:2014-06-05 11:56
回复内容: 这就是亚辉公司承建的厂房

用户名: 密码: